Expert en gestion des marchés publics

Moteur de recherche

Réinitialiser
Réinitialiser

00 Département non défini

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes-de-Haute-Provence

05 Hautes-Alpes

06 Alpes-Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches-du-Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente-Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20A Corse-du-Sud

20B Haute-Corse

21 Côte-d'Or

22 Côtes-d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure-et-Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute-Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille-et-Vilaine

36 Indre

37 Indre-et-Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir-et-Cher

42 Loire

43 Haute-Loire

44 Loire-Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot-et-Garonne

48 Lozère

49 Maine-et-Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute-Marne

53 Mayenne

54 Meurthe-et-Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas-de-Calais

63 Puy-de-Dôme

64 Pyrénées-Atlantiques

65 Hautes-Pyrénées

66 Pyrénées-Orientales

67 Bas-Rhin

68 Haut-Rhin

69 Rhône

70 Haute-Saône

71 Saône-et-Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute-Savoie

75 Paris

76 Seine-Maritime

77 Seine-et-Marne

78 Yvelines

79 Deux-Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute-Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts-de-Seine

93 Seine-Saint-Denis

94 Val-de-Marne

95 Val-d'Oise

971 Guadeloupe

972 Martinique

973 Guyane

974 Réunion

975 Saint-Pierre-et-Miquelon

976 Mayotte

977 Polynésie Française

978 Nouvelle Calédonie

98 La Polynésie Française

984 Département non défini

986 Wallis-et-Futuna

987 La Polynésie Française

988 Nouvelle-Calédonie

99 Département hors de France

Appel d'offre

Travaux de restructuration et d'extension de la maternelle LANGEVIN

Emetteur : ville de Sartrouville (78)
Source : BOAMP - Procédure adaptée
Parution : 08/03/2017
Clôture : 11/04/2017
  
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 78
Annonce No 17-32426
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Sartrouville.
 Correspondant :  FOND Pierre, Maire, 2 rue Buffon B.P. 275 78506 Sartrouville, tél. : 01-30-86-84-21, télécopieur : 01-30-86-84-00, courriel : acma@ville-sartrouville.fr adresse internet :  http://www.sartrouville.fr .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de restructuration et d'extension de la maternelle LANGEVIN.
CPV - Objet principal : 45210000
Objets supplémentaires : 45223220
45261210
45330000
45421141.
Lieu d'exécution : 15 rue de la Convention, 78500 Sartrouville.
Code NUTS : |FR103|.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

le présent marché a pour objet la restructuration et l'extension de la maternelle Langevin. Cette extension aura une surface de 864 mètres carrés.
l'opération de restructuration, extension de la maternelle Paul Langevin vise à créer les conditions nécessaires à l'accueil de 90 enfants supplémentaires: création de salles de classes, mais également aménagement des fonctions supports indispensables à la vie de l'école, restauration, périscolaire
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le projet prévoit la construction de deux extensions comprenant :
A l'ouest, avenue de la Convention: au rez de chaussée, une salle de motricité, un atelier mutualisé, bureau et sanitaires. A l'étage, l'ensemble de l'extension est dédié aux enfants de l'élémentaire Paul Langevin pour le périscolaire, une garderie et sanitaires.
a l'est, rue de Péronne: au rez de chaussée, trois dortoirs, salles de propreté, une salle de classes, local Atsem et logistique. A l'étage, deux salles de classes et salle de propreté.
le projet prévoit également la reprise des espaces extérieurs, la création d'un parking et l'extension du préau.
attention : Le projet portant sur la restructuration et l'extension d'une école, les travaux de restructuration auront lieu pendant les congés scolaires. L'entreprise devra être présente, même en cas de décalage de tâches.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.
Cautionnement et garanties exigés : il sera demandé une retenue de garantie de 5 % du montant initial de chaque lot, augmentée, le cas échéant, du montant des avenants. Cette retenue de garantie a pour seul objet de couvrir le délai de garantie prévu au Ccap.
La retenue de garantie pourra être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou, si la ville donne son accord, par une caution personnelle et solidaire. Les modalités de cette substitution sont celles prévues à l'article 61 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 et à l'article 122 du décret no2016-360 relatif aux marchés publics.
a défaut de stipulation contraire au sein des documents contractuels composant le présent marché, il sera fait application des articles 122, 123, et 124 du décret no2016-360 relatif aux marchés publics pour la mise en oeuvre des deux alinéas précédents.
conformément à l'article 126 du décret no2016-360 relatif aux marchés publics, le candidat devra également fournir les attestations d'assurance en responsabilité civile et décennale.
en outre, la constitution d'une caution bancaire ou d'une garantie à 1ère demande sera exigée pour le versement de l'avance le cas échéant.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - Modalités de financement : Budget propre de la Ville et subvention : 938 250 euros financé par la région Ile de France.
- avances et acomptes : le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement s'il souhaite le bénéfice de l'avance dans les conditions déterminées aux articles 110, 111, 112 et 113 du décret no2016-360 relatif aux marchés publics. L'avance est accordée sous condition de la constitution d'une caution bancaire ou d'une garantie à 1ère demande.
- détermination des prix et délais de paiement : les prix proposés sont révisables selon les modalités prévues au CCAP. Il n'est pas prévu de déroger au délai global de paiement de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : chaque lot sera attribué à un entrepreneur unique ou à un groupement d'entrepreneurs solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
les conditions sont énoncées à l'article 2.6 c du règlement de la consultation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
- Certificats de qualifications professionnelles. Les candidats devront avoir les qualifications suivantes:
lot1:clos couvert
Qualibat2112:maçonnerie(technicité confirmée) et béton armé courant
Qualibat1111:démolition(technicité courante)
Qualibat3211- étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité courante)
Qualibat2412:constructions et structures métalliques(technicité confirmée)
Qualibat3522:fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium(technicité confirmée)
lot2:second oeuvre
Qualibat6112:peinture et ravalement(technicité confirmée)
Qualibat4132:plaques de plâtre(technicité confirmée)
Qualibat4311:fourniture et pose de menuiserie en bois(technicité courante)
Qualibat6222:revêtements résilients Pvc(Technicité confirmée)
Qualibat6223:revêtements résilients(pvc, caoutchouc, linoléum)-technicité supérieure
Qualibat6343:carrelages-travaux d'étanchéité
lot4:plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation
Qualibat5112:Plomberie-Sanitaire(Technicité confirmée)
Qualibat5312:installations thermiques (Technicité confirmée)
Qualibat5432:conduits aérauliques (Technicité confirmé)
lot5:electricité CFO - cfa
Qualifelec E2: étude, réalisation installations basse tension
lot6:equipements de cuisine
qualification Qualicuisines
Lot7:Vrd Espaces verts
Qualibat1312:terrassements-fouilles(technicité confirmée)
Qualibat1322:assainissement autonome(technicité confirmée)
Qualibat1323:canalisations d'assainissement(technicité supérieure)
Qualibat1341:aménagements de chaussées et trottoirs
nb1:il est impératif que les certificats de qualification professionnelle de type Qualibat, qualifelec, qualicuisines ou équivalent soient remis au stade de la candidature, et/ou les certificats de capacité délivrés par des maîtres d'ouvrage, ou tout autre moyen de preuve attestant de la capacité professionnelle du candidat.
nb2:en cas d'absence d'une qualification, la candidature sera rejetée car n'atteignant pas les niveaux minimums de capacité.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique : 60 %;
     - prix : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 avril 2017, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Travaux Langevin.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Criteres d'attributions : La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique et de la note méthodologique remis par chaque candidat.
le délai d'exécution est fixé à 14 mois, pour l'ensemble des lots, à compter de la réception par le titulaire de la notification/ordre de service prescrivant le commencement des travaux, période de préparation incluse de 2 mois.
le délai propre à chaque lot sera déterminé, dans la limite des délais indiqués dans le planning prévisionnel, pendant la période de préparation. Ces délais seront reportés dans le calendrier détaillé d'exécution qui sera notifié à chacun des titulaires à l'issue de la période de préparation.
la valeur technique est décomposée en sous-critère suivants:
sous-critère 1 : Respect de la présentation de la DPGF (chapitres, postes, décomposition) et cohérence entre les quantités chiffrées et les prix unitaires sur 15 points
sous-critère 2 : Pertinence de la méthodologie de réalisation et de l'organisation prévisionnelle du chantier- sur 30 points:
-pertinence de la gestion des travaux en site occupé au regard de la méthodologie d'intervention dans l'école en activité, appuyée sur un ou des plans d'installation de chantier détaillé(s) et commenté(s) (cantonnement, stockages, limitation des emprises, gestion des livraisons, gestion des déchets, gestion du passage des ouvriers dans l'école, sécurisation de la fermeture du chantier, gestion des passages d'enfants), permettant de vérifier l'optimisation de l'installation de chantier, la pertinence de la gestion des différents flux, la pertinence des mesures prévues pour la protection des personnels et usagers(10 points) ;
-Pertinence de l'organisation prévisionnelle au regard d'un calendrier prévisionnel de préparation et d'exécution, avec les temps de réalisation des différentes tâches, une description détaillée des tâches principales, une description de l'organisation de la sous-traitance et/ou cotraitance éventuelle, une description de la gestion de la coordination avec les autres lots (10 points)
- adéquation des moyens humains dédiés au chantier au regard d'une description des moyens humains dédiés au chantier (nombre, fonctions, compétences, qualifications, expériences, taux de présence sur le chantier) permettant de vérifier l'adéquation au chantier du personnel d'études et d'encadrement et l'adéquation au chantier du personnel d'exécution (10 points)
sous-critère 3 Indications concernant la provenance des principales fournitures et les références des fournisseurs correspondants sous forme de fiches techniques sur 10 points
sous-critère 4 : Respect des normes d'hygiène et de sécurité : 5 points
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, s'il l'estime nécessaire, d'engager des négociations avec les 3 candidats arrivés en tête après une première analyse et sur la base de leur proposition. Le cas échéant, ces négociations pourront se dérouler avec moins de 3 candidats si ce nombre de participant n'était pas atteint. A l'issue des négociations, un nouvel acte d'engagement dit "Après négociation" sera alors rédigé. C'est cet acte d'engagement qui sera notifié au titulaire.
important : En cas de transmission par voie papier, il est demandé au candidat de remettre en plus de l'original, 2 copies de son offre sur support numérique (cd rom ou clef Usb). De plus, les DPGF devront être remise en version Excel.
Une visite sur site est OBLIGATOIRE pour l'ensemble des lots.
les candidats devront prendre rendez-vous avec le service Bâtiments par mail tnbat@ville-sartrouville.fr
il leur sera remis à cette occasion un certificat de visite que les candidats devront ensuite remettre dans leur offre sous peine de voir celle-ci rejetée.

Modalités d'ouverture des offres :
Date : 11 avril 2017, à 14 heures.

Le présent marché a un caractère périodique : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 mars 2017.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Sartrouville : Service de la Commande publique.
 2 rue Buffon B.P. 275,  78506 Sartrouville, , tél. : 01-30-86-84-21, , télécopieur : 01-30-86-84-00, , courriel : acma@ville-sartrouville.fr,  adresse internet :  http://www.marches-publics.info/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Sartrouville : Service de la Commande publique.
 2 rue Buffon B.P. 275,  78506 Sartrouville, , tél. : 01-30-86-84-21, , télécopieur : 01-30-86-84-00, , courriel : acma@ville-sartrouville.fr,  adresse internet :  http://www.marches-publics.info/ .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Ville de Sartrouville : Service de la Commande Publique.
 2 rue Buffon B.P. 275,  78506 Sartrouville, , tél. : 01-30-86-84-21, , télécopieur : 01-30-86-84-00, , courriel : acma@ville-sartrouville.fr,  adresse internet :  http://www.marches-publics.info/ .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Sartrouville : Service de la Commande publique.
 2 rue Buffon B.P. 275,  78506 Sartrouville, , tél. : 01-30-86-84-21, , télécopieur : 01-30-86-84-00, , courriel : acma@ville-sartrouville.fr,  adresse internet :  http://www.marches-publics.info/ .

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint Cloud 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-39-20-54-87 adresse internet :  http://www.versailles.tribunal-administratif.fr .

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Service de la Commande publique : Responsable du service 2 rue Buffon B.P. 275 78506 Sartrouville, tél. : 01-30-86-39-97, courriel : acma@ville-sartrouville.fr, télécopieur : 01-30-86-84-00 adresse internet :  http://www.sartrouville.fr .

Renseignements relatifs aux lots : 


Lot(s) 1. -
Clos couvert
le lot 1 : Clos couvert comprends le gros oeuvre, l'étanchéité, la couverture et les menuiseries extérieures : l'exécution des prestations s'effectuera au 15 rue de la Convention à Sartrouville (78500).
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai propre à chaque lot sera déterminé, dans la limite des délais indiqués dans le planning prévisionnel, pendant la période de préparation. Ces délais seront reportés dans le calendrier détaillé d'exécution qui sera notifié à chacun des titulaires à l'issue de la période de préparation.
les descriptions techniques figurent dans les cahiers des clauses techniques particulières (Cctp).
C.P.V. - Objet principal : 45261420.

Lot(s) 2. -
Second oeuvre
le lot 2 : Second oeuvre comprends les menuiseries intérieures, la métallerie-serrurerie, les cloisons-doublages-faux plafond, les revêtements de sols-faïences et les peintures-signalétique : l'exécution des prestations s'effectuera au 15 rue de la Convention à Sartrouville (78500).
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai propre à chaque lot sera déterminé, dans la limite des délais indiqués dans le planning prévisionnel, pendant la période de préparation. Ces délais seront reportés dans le calendrier détaillé d'exécution qui sera notifié à chacun des titulaires à l'issue de la période de préparation.
les descriptions techniques figurent dans les cahiers des clauses techniques particulières (Cctp).
Code CPV pour Menuiseries intérieures : 45421000-4 Travaux de menuiserie.
code CPV pour Métallerie-Serrurerie : 45340000-2 Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité.
C.P.V. - Objet principal : 45430000.

Lot(s) 3. -
Appareil élévateur
le lot 3: appareil élévateur comprends la fourniture et l'installation d'ascenseurs sans local technique avec simple accès à ouverture télescopique : l'exécution des prestations s'effectuera au 15 rue de la Convention à Sartrouville (78500).
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai propre à chaque lot sera déterminé, dans la limite des délais indiqués dans le planning prévisionnel, pendant la période de préparation. Ces délais seront reportés dans le calendrier détaillé d'exécution qui sera notifié à chacun des titulaires à l'issue de la période de préparation.
les descriptions techniques figurent dans les cahiers des clauses techniques particulières (Cctp).
C.P.V. - Objet principal : 45313100.

Lot(s) 4. -
Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation
Le présent lot 4 comprend la plomberie, les sanitaires et le chauffage : l'exécution des prestations s'effectuera au 15 rue de la Convention à Sartrouville (78500).
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai propre à chaque lot sera déterminé, dans la limite des délais indiqués dans le planning prévisionnel, pendant la période de préparation. Ces délais seront reportés dans le calendrier détaillé d'exécution qui sera notifié à chacun des titulaires à l'issue de la période de préparation.
les descriptions techniques figurent dans les cahiers des clauses techniques particulières (Cctp).
C.P.V. - Objet principal : 45331000.

Lot(s) 5. -
Electricité courants forts, courants faibles
le présent lot comprends l'électricité courants forts et courants faibles : l'exécution des prestations s'effectuera au 15 rue de la Convention à Sartrouville (78500).
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai propre à chaque lot sera déterminé, dans la limite des délais indiqués dans le planning prévisionnel, pendant la période de préparation. Ces délais seront reportés dans le calendrier détaillé d'exécution qui sera notifié à chacun des titulaires à l'issue de la période de préparation.
les descriptions techniques figurent dans les cahiers des clauses techniques particulières (Cctp).
C.P.V. - Objet principal : 09310000.

Lot(s) 6. -
Equipements de cuisine
le présent lot 6 comprends la fourniture et l'installation d'équipements de cuisine : l'exécution des prestations s'effectuera au 15 rue de la Convention à Sartrouville (78500).
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai propre à chaque lot sera déterminé, dans la limite des délais indiqués dans le planning prévisionnel, pendant la période de préparation. Ces délais seront reportés dans le calendrier détaillé d'exécution qui sera notifié à chacun des titulaires à l'issue de la période de préparation.
les descriptions techniques figurent dans les cahiers des clauses techniques particulières (Cctp).
C.P.V. - Objet principal : 39221000.

Lot(s) 7. -
vrd Espaces verts
le présent lot 7 concerne les travaux de voies et réseaux divers (Vrd) et la réalisation d'espaces verts : l'exécution des prestations s'effectuera au 15 rue de la Convention à Sartrouville (78500).
Durée :  14 mois à compter de la date de notification du marché.
Informations complémentaires : le délai propre à chaque lot sera déterminé, dans la limite des délais indiqués dans le planning prévisionnel, pendant la période de préparation. Ces délais seront reportés dans le calendrier détaillé d'exécution qui sera notifié à chacun des titulaires à l'issue de la période de préparation.
les descriptions techniques figurent dans les cahiers des clauses techniques particulières (Cctp).
Code CPV supplémentaire: 45112700-2 " Travaux d'aménagement paysager ".
C.P.V. - Objet principal : 45234116.
Mots déscripteurs
Bâtiment
Charpente
Cloison, faux plafond
Espaces verts
Gros oeuvre
Classe d'Activité
Classe Description de la classe d'activité
09 310000 Électricité
39 221000 Équipement de cuisine
45 210000 Travaux de construction de bâtiments
45 223220 Travaux de gros oeuvre
45 234116 Travaux de construction de voies
45 261210 Travaux de couverture
45 261420 Travaux d'étanchéification
45 313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
45 330000 Travaux de plomberie
45 331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45 421141 Travaux de cloisonnement
45 430000 Revêtement de sols et de murs