Expert en gestion des marchés publics

Moteur de recherche

Réinitialiser
Réinitialiser

00 Département non défini

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes-de-Haute-Provence

05 Hautes-Alpes

06 Alpes-Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches-du-Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente-Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20A Corse-du-Sud

20B Haute-Corse

21 Côte-d'Or

22 Côtes-d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure-et-Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute-Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille-et-Vilaine

36 Indre

37 Indre-et-Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir-et-Cher

42 Loire

43 Haute-Loire

44 Loire-Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot-et-Garonne

48 Lozère

49 Maine-et-Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute-Marne

53 Mayenne

54 Meurthe-et-Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas-de-Calais

63 Puy-de-Dôme

64 Pyrénées-Atlantiques

65 Hautes-Pyrénées

66 Pyrénées-Orientales

67 Bas-Rhin

68 Haut-Rhin

69 Rhône

70 Haute-Saône

71 Saône-et-Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute-Savoie

75 Paris

76 Seine-Maritime

77 Seine-et-Marne

78 Yvelines

79 Deux-Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn-et-Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute-Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts-de-Seine

93 Seine-Saint-Denis

94 Val-de-Marne

95 Val-d'Oise

971 Guadeloupe

972 Martinique

973 Guyane

974 Réunion

975 Saint-Pierre-et-Miquelon

976 Mayotte

977 Polynésie Française

978 Nouvelle Calédonie

98 La Polynésie Française

984 Département non défini

986 Wallis-et-Futuna

987 La Polynésie Française

988 Nouvelle-Calédonie

99 Département hors de France

Appel d'offre

Travaux de remplacement des menuiseries extérieures bois des locaux administratifs du site de Maillot (89100)

Emetteur : EAU DE PARIS (89)
Source : BOAMP - Procédure adaptée
Parution : 08/03/2017
Clôture : 10/04/2017

Pièces du
marché

Indisponible

Répondre au
marché

Indisponible

Questions /
Réponses

Indisponible
  
Avis de marché

Département(s) de publication : 89
Annonce No 17-32942
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : EAU DE PARIS.
 Correspondant :  M. le directeur général, eau de paris 19, rue Neuve Tolbiac CS 61373 75214 Paris Cedex 13courriel : perrine.fontaine@eaudeparis.fr adresse internet :  http://www.eaudeparis.fr/ .

Objet du marché : travaux de remplacement des menuiseries extérieures bois des locaux administratifs du site de Maillot (89100).
Lieu d'exécution et de livraison: bâtiment administratif - usine de Maillot - 1 route de Malay - 89100 MAILLOT.

Caractéristiques principales : 
travaux de remplacement des menuiseries extérieures bois des locaux administratifs du Site de Maillot (89100)
le programme des travaux prévoit notamment :
- la dépose complète des stores, menuiseries existantes ainsi que de leur habillage, yc évacuation en filière agréée de traitement et dépose ponctuelle pour réemploi d'éléments de faux plafonds ;
- la fourniture et pose des menuiseries neuves et tous les équipements et matériaux nécessaires à leur bon fonctionnement, yc toutes sujétions de pose, d'habillage et de mise en peinture (lasure) ;
- la fourniture et pose de stores vénitiens, yc toutes sujétions de pose ;
- la rénovation partielle des éléments de faux plafonds déposés ;
- le repli des installations de chantier, y compris la remise en état complète du site d'exécution des travaux
la consistance exacte ainsi que l'étendue des travaux mis à la charge du titulaire sont détaillées à l'article 6-10 ci-après et repris au CDPGF annexé à l'acte d'engagement du marché.
l'attention des candidats est attirée sur la mise en oeuvre d'éléments à caractère environnemental dans les conditions d'exécution du marché, en application de l'article 6 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 et de l'article 7 du CCAG Travaux et définis à l'article 3 du Cahier des Clauses Particulières.
L'Attention des candidats est attirée sur les contraintes d'exploitation du site. L'ensemble des Travaux prévus au cahier des charges, se feront sur une installation en exploitation
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : la présente consultation est passée par Procédure adaptée, article 27 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics.
La consultation donnera lieu à la conclusion d'un marché public, dit ordinaire, de travaux.
les travaux sont dévolus en marché unique.
le délai d'exécution maximum, compris période de préparation et d'approvisionnement ainsi que période de repliement et de remise en état du chantier, est fixé à 4 mois (le mois d'août de la période estivale pouvant être neutralisé).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 juin 2017.
Cautionnement et garanties exigés : le titulaire est dispensé de fournir une retenue de garantie ou autres dispositifs équivalents.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement est assuré par les ressources propres de l'établissement.
les travaux sont réglés par acomptes mensuels conformément à l'échéancier des paiements prévus au CCP et un solde à l'achèvement sans réserve de tous les travaux.
les paiements seront effectués par virements administratifs à 30 jours dans les conditions prévues par l'article 1 du décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le dépassement du délai maximum ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires.
le marché ne prévoit pas de versement d'avance.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles. L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : === Candidature ===;
     - Autres renseignements demandés : lettre de candidature et/ou de désignation du mandataire avec déclaration sur l'honneur visée à l'article 48-i-1 du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, type formulaire Dc1 (MAJ avril 2016) ou tout autre document contenant les mêmes informations;
     - Autres renseignements demandés : renseignements permettant d'apprécier que le candidat dispose des capacités nécessaire à l'exécution du marché, et le cas échéant, de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, en utilisant l'imprimé type Dc2 ou un document contenant les mêmes renseignements;
     - Autres renseignements demandés : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Autres renseignements demandés : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années dans le domaine objet de la consultation, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants;
     - Autres renseignements demandés : le cas échéant, certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants, en cours de validité, en rapport avec l'objet du marché (type Qualibat 3511 - fourniture et pose de menuiseries extérieures), ou à défaut, moyens de preuves équivalent.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 70 %;
     - valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 avril 2017, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 17S0011.

Renseignements complémentaires : précision : Les délais d'exécution courent à compter de l'ordre de service.
modalités de retrait des documents : Téléchargement direct et gratuit sur http://www.eaudeparis.fr/marches-publics/.
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution des marchés.
autres renseignements complémentaires :
Le règlement de la consultation fixe les conditions et modalités de remise des offres. Les offres doivent être rédigées ou traduites en français et libellées en euro(s). Pour télécharger gratuitement le DCE, les candidats devront se connecter, via Internet, au profil acheteur d'edp, à l'adresse suivante : https://marchespublics.eaudeparis.fr.
Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'entité adjudicatrice impose la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique, laquelle interviendra exclusivement via son profil acheteur. Néanmoins, les candidats sont autorisés à transmettre par voie postale ou contre récépissé une copie de sauvegarde soit sur support physique électronique (clé Usb), soit sur support papier. Les copies de sauvegarde doivent être transmises sous pli cacheté portant clairement la mention copie de sauvegarde et parvenir à eau de paris avant les date et heure limites de réception des offres. Les copies de sauvegarde ne sont ouvertes que si un programme malveillant est détecté dans l'offre électronique ou si l'offre électronique est arrivée hors délais. La signature des offres n'est plus requise au stade de la remises des candidatures et offre. Elle sera exigée du seul attributaire après jugement des offres. Les coordonnées de l'assistance technique du Profil Acheteur sont les suivantes : okmarche@omnikles.com - 08 25 00 1326
autres renseignements complémentaires : Pour que le contrat lui soit attribué, le candidat retenu doit fournir les documents prévus à l'article 51du décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixé par Eau De Paris. Si le candidat retenu par l'entité adjudicatrice ne produit pas les certificats précités dans le délai imparti, l'offre de celui-ci sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par l'entité adjudicatrice qui présentera la même demande au candidat dont l'offre a été classée immédiatement après celle du candidat éliminé. Si nécessaire, cette procédure est
reproduite jusqu'à épuisement des offres classées.
les preuves de qualité sont d'appréciation absolue. Sous réserve de la faculté de régularisation ouverte à l'article 55-i du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, leur absence entraine le rejet de la candidature. Les preuves en capacité sont d'appréciation relative. Le jugement des capacités du candidat s'effectuera par la méthode dite du faisceau d'indices concordants en fonction des prestations particulières afférentes à la présente consultation. Les candidats sont admis à présenter au titre de leurs capacités techniques, professionnelles et financières, des preuves et moyens tiers. Il est toutefois précisé que si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques, il est demandé la production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières. En outre, le candidat doit apporter la preuve qu'il disposera effectivement pour l'exécution du marché de ces garanties et moyens tiers.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 mars 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : EAU DE PARIS.
 Correspondant :  Jean-José FABRA,  eau de paris Agence de Sens 1 route de Malay le Grand,  89100 Maillot, tél. : (+33) 3-86-83-76-52, courriel : jean-jose.fabra@eaudeparis.fr,  adresse internet :  http://www.eaudeparis.fr/marches-publics .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : EAU DE PARIS.
 Correspondant :  Perrine FONTAINE,  eau de paris Service Achats 3 route de Morêt - sorques,  77690 Montigny-sur-Loing, tél. : (+33) 1-64-45-22-67, télécopieur : (+33) 1-64-45-64-24, courriel : perrine.fontaine@eaudeparis.fr,  adresse internet :  http://www.eaudeparis.fr/marches-publics .
Mots déscripteurs
Menuiserie
Classe d'Activité
Classe Description de la classe d'activité
44 000000 Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques)
45 000000 Travaux de construction